Danıştay 13. Daire E.2019/2838 K.2020/9

f.y

"İçtihat Metni" T.C.

DANIŞTAY

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No:2019/2838 Karar No:2020/9

TEMYİZ EDENLER: 1. (DAVALI) …

VEKİLİ: …

2. (DAVALI YANINDA MÜDAHİLLER) 1. …

VEKİLİ: …

2. … Elektrik Üretim A.Ş.

VEKİLİ: …

KARŞI TARAF (DAVACILAR): 1. …

2. … 3. … 4. …

VEKİLİ: …

İSTEMİN KONUSU

… Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nin … tarih ve E: …, K: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava konusu istem: … ili, … ilçesi, … Mahallesinde kurulacağı belirtilen rüzgâr enerji santraliyle ilgili olarak … sayılı parselde bulunan davacılara ait taşınmazın da bulunduğu alanda … Elektrik Üretim A.Ş. adına verilen 09/02/2012 tarih ve … sayılı üretim lisansının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:. İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E: …, K: … sayılı kararda; dava konusu lisansın; ilk olarak. Elektrik Üretim Ltd.

Şti. adına düzenlendiği ve limited şirketin anonim şirkete dönüşme isteği sebebiyle nev'i değişikliği tadil başvurusu üzerine 04/07/2012 tarih ve 852 sayılı Olur ile tadil edildiği, ortaklık yapısındaki değişiklik sebebiyle 29/08/2013 tarih ve 299347 sayılı Olur ile tadil edildiği, 25/11/2014 tarih ve … sayılı kurul kararı ile süre uzatımı tadili yapıldığı ve daha sonra 19/11/2015 tarih ve … sayılı Kurul kararıyla süre uzatımı tadili yapıldığı, dosyaya sunulan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

özel mülkiyete konu veya kamunun tasarrufunda olan birçok taşınmazı kapsayan alanda acele kamulaştırma yapılması yönündeki Bakanlar Kurulu kararının uyuşmazlığa konu taşınmaz yönünden acele kamulaştırma koşullarının bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edildiği, santral yapılması planlanan alanın 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları ile doğal sit alanları içerdiği, alanda halen sit alanı, kültür varlığı tespit ve tescil işlemlerinin devam ettiği, kadastro çalışmalarının henüz tamamlanmadığı, acele kamulaştırma kararının iptali üzerine alınan kamu yararı ve kamulaştırma kararlarına karşı davalar açıldığı,

santral kurulmasına olanak verecek imar planı değişikliklerinin gerçekleştirilemediği, sonuç itibariyle lisansın verilmesinden itibaren 4 yıla yakın bir süre geçtiği halde halen alandaki taşınmazların mülkiyet/kullanma haklarının davacı şirketçe elde edilemediği, müdahil şirketin başvuruları üzerine öne sürdüğü hususların davalı idarece her defasında mücbir sebep olarak kabul edilmek suretiyle, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 9. maddesi ile işletmeye geçememiş olan lisanslar için öngörülen 6 aylık ek sürenin kat kat aşılarak dava konusu lisansın birçok kez süre uzatımı tadiline tabi tutulduğu,

müdahil şirketin lisans almasından sonra yerine getirmesi gereken ilk yükümlülük olan taşınmazların mülkiyet/kullanma haklarını elde etme aşamasında açılan davaların şirket tarafından öngörülmesinin mümkün olmadığından bahisle söz konusu davaların mücbir sebep olarak değerlendirilmek suretiyle lisans süre uzatımı talepleri kabul edildiği ve tadil yoluyla inşaat öncesi, inşaat dönemi ve tesis tamamlama tarihlerinin sürekli ötelenmiş olduğu; şirket tarafından süre uzatımı tadil taleplerinde öne sürülen bu hususların;

santral kurulması planlanan alanın büyüklüğü, coğrafi özellikleri, mevkii, doğal yapısı, arkeolojik özellikleri ve mülkiyet durumu karşısında şirketçe öngörülebilecek nitelikte hususlar olduğundan anılan hususların mevzuatta sayılan mücbir sebeplere benzer bir nitelik taşımadığı, dolayısıyla mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, şirket tarafından 09/09/2016 olarak belirlenen inşaat öncesi sürenin askıya alınması veya bu sürenin uzatılması talebiyle yine başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından, dava konusu üretim lisansında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince;. İli,. İlçesi,. Mevkiinde yapılması planlanan ". Rüzgar Enerji Santrali (RES)" projesi ile ilgili olarak. Valiliği tarafından verilen 21/10/2011 günlü, 8 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle.

İdare Mahkemesinin … esasında açılan davada; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna göre, Yönetmelikteki koşullar sağlanarak hazırlanan proje tanıtım dosyasına dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, anılan kararın temyizi üzerine Danıştay Ondördüncü Dairesince.

Mahkemece yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan ve yeterli görülen raporda, şehircilik ilkeleri, çevre, arkeoloji, flora ve vejetasyon, ornitoloji ve hayvan ekolojisi açılarından proje tanıtım dosyası hazırlama kıstasları açısından Yönetmelikte gerekli koşullar sağlanmadığı gibi mevcut olan verilerin projenin çevresel etkilerinin anlaşılabilmesi için yeterli olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirme raporunun hazırlanması gerektiği, projenin ekolojik ve sosyolojik etkileri açısından değerlendirmelerin eksik olduğu,

bölgede bütüncül bir yaklaşımla çevresel etkilerin değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle proje tanıtım dosyasının uygun olmadığı yolunda değerlendirmelerde bulunulduğu dikkate alındığında; dava konusu proje hakkında verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararında hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle,.

İdare Mahkemesinin … günlü, E: …, K: … sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, istinaf başvurusunun yukarıda yapılan açıklamayla, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI

Davalı idare tarafından; EPDK'nın harçtan muaf olduğu, üretim lisansı sahibi şirkete verilen ek sürelerin, kanundan ve tüm hak sahiplerine verilen sürelerden oluştuğu, ek süre verilmesinin üretim lisansı sahibi şirketin kendi kusurundan kaynaklanmadığı, projenin kümülatif ilerme oranının yüzde 54 olduğu, yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

Davalı yanında müdahil … Elektrik Üretim A.Ş. tarafından; kamulaştırma işleminin iptalinin lisansın iptaline neden olmayacağı, projenin kümülatif ilerme oranının yüzde 54 olduğu, Bölge idare mahkemesinin dava konusu edilmemiş ek süre verilmesine ilişkin işleme yönelik değerlendirme yaptığı, dava konusu üretim lisansının hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

Davalı yanında müdahil tarafından; kamulaştırma işleminin iptalinin lisansın iptaline neden olmayacağı, projenin kümülatif ilerme oranının yüzde 54 olduğu, Bölge idare mahkemesinin dava konusu edilmemiş ek süre verilmesine ilişkin işleme yönelik değerlendirme yaptığı, hukuki nitelendirmenin yanlış yapıldığı ve dava konusu üretim lisansının hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.