Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2021/398 K.2023/230

Av.

DAVALI

....İ VİNÇ SİSTEMLERİ MAKİNE YAZILIM İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - 0735148646800001- Kızılcıklı Mahallesi Kanaryalı Sk. A Apt. No: 8 A/4 Nilüfer/ BURSA

DAVA

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 27/04/2021

KARAR TARİHİ : 22/02/2023

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 25/02/2023

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davacı taraf ile davalı taraf arasında 21/08/2020 tarihinde eser sözleşmesi yapılmış olduğu, bu sözleşmede davalı tarafın 10 ton kapasiteli 24m aks açıklığına sahip çift kirişli tavan vincini üretip 135.000,00 TL + KDV bedelle davalı tarafa teslim etmesi gerektiği fakat bu teslimatla ilgili sadece 2 adet kirişi teslim ettiği sözleşmede yazan diğer aksamların hiç birini teslim etmemesi sebebiyle bu davayı açmak zorunda kaldıklarını, bu durumun tespiti ve teslim edilmeyen tavan vinci yerine kullanılan kiralık vincin bedelini talep etmektedirler.

Davalı tarafa usulüne uygun tebligata rağmen davalının davaya cevap vermediği tespit edilmiştir.

Delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe: Dava eser sözleşmesine dayalı borcun davalı tarafından süresi içerisinde ve gereği gibi ifa edilmemiş olması iddiasına dayalı sözleşme bedelinin iadesi ve ikame araç kiralama bedelinin davalıdan tahsili isteminden ibarettir.

Taraflar arasındaki 21/08/2020 tarihli eser sözleşmesine konu vincin bulunduğu fabrikada inceleme yapmak hususunda ilgili mahkemesine talimat yazılmış, gelen Makine Mühendisi bilirkişinin 04/10/2022 tarihli raporunda özetle: Davacı taraf ile davalı taraf arasında akdedilen sözleşme kapsamında davalı tarafın Çift Kirişli 10 ton Kapasiteli Gezer Tavan Vincini imal edip 135.000,00 TL+KDV bedele davacı tarafa teslim etmesi gerekirken sadece 2 adet Kirişi 08/10/2020 tarihinde teslim etmiş olduğunu, diğer aksamların teslim edip vinci çalışır hale getirmediği,

teklif bedeli 135.000,00 TL + KDV olan vincin teslim edilen sadece 2 adet kiriş bedelinin o tarih itibariyle 35.000,00 TL olduğu, 100.000,00 TL 'lik diğer aksamlarının teslim edilmemiş olduğu bu sebeple davacı tarafın o tarih itibariyle vinçten dolayı kaybının 100.000,00 TL olduğu, vinçi teslim alamayan davacı tarafın ortalama 3 ay vinç kiralamak zorunda kaldığı ve bu 3 aylık kiralık vinç bedelinin ise 63.000,00 TL olacağı kanaatine varıldığını, davacı tarafın davalı taraftan vinci teslim alamaması ve kullanamaması sebebiyle uğramış olduğu kaybın 163.000,00 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

Davacı vekili 16/11/2022 tarihli dilekçesiyle talep sonucunu ıslah ederek, toplam 163.000,00 TL alacak talebinde bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde taraflar arasında 21/08/2020 tarihli 10 ton kapasiteli 24 metre aks açıklığına sahip, çift kirişli taban vincinin davalı tarafından üretilerek 135.000,00-TL + KDV bedelle davacıya teslim etmek üzere sözleşme yapıldığı, davalı tarafın sadece 2 adet kiriş lama demirini göndermiş olduğu, sözleşmede yazan diğer aksesuarlardan hiçbirini göndermemiş olduğu, eser sözleşmesinde teslim tarihinin 4-5 hafta olarak belirtildiği,

teslim tarihinin 21/10/2020 tarihi olması gerektiği, davacı tarafın davalı tarafına sözleşme sonrası 60.750,00 TL banka havalesi yoluyla ödeme yaptığı, geri kalan bakiye için 3 adet çek teslim ettiği, davalı tarafın bu çekleri tahsil ederek vinç bedelinin tamamını tahsil ettiği, davacı tarafın zamanında teslim edilmeyen 10 tonluk gezer tavan vinç yerine işlerini yürütebilmek için vinç kiralamak zorunda kaldığı, davalı tarafından teslim edilmeyen aksamların toplamının 100.000,00 TL olduğu,

davacı tarafın sözleşme konusu vinci teslim alamamasından dolayı ortalama 3 ay vinç kiralamak zorunda kaldığı ve bu üç aylık kiralık vinç bedelinin ise 63.000,00 TL olduğu görülmüş, bilirkişi tarafından tanzim edilen raporda davaya konu alacak gerekçeli, ayrıntılı olarak açıklanmış, raporun hükme esas alınmaya yeterli olduğu kanaatine varılmakla birlikte davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Katip 237040 · ☪e-imzalı Hakim 192141 · ☪e-imzalı