Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E.2008/6790 K.2009/2281

Davacı birleşen dosya davalıları 1-... 2-... ile davalı birleşen dosya davacısı SS ... Konut Yapı Kooperatifi arasındaki davadan dolayı ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 05.10.2006 gün ve 2004/391-2006/372 sayılı hükmü bozan Dairemizin 17.06.2008 gün ve 2007/3384-2008/4027 sayılı ilamı aleyhinde taraf vekillerince karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- KARAR -

1-Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında davalı ve birleşen dosya davacısı kooperatifin karar düzeltme istemlerinin tümüyle reddi gerekmiştir.

2-Davacılar ve birleşen dosya davalıları arsa sahiplerinin karar düzeltme istemine gelince;

Mahkemenin kararı, sözleşmede inşaat süresinin ruhsat tarihinden başlatılması nedeniyle, yüklenicinin proje hazırlayıp onaylatması için kabul edilen 4 aylık süre de yapım süresine eklenmek suretiyle gecikme tazminatının 10.06.1998 tarihinden hesaplanarak bulunan 10.06.2000 teslim tarihinden itibaren (maddi hata sonucu tarih 10.06.1990 olarak yazılmıştır) gecikme tazminatı hesaplanması gerekçesiyle bozulmuştur.

Bu defa yapılan incelemede, mahkemenin, bozma ilâmında belirtilen doğrultuda hesaplama yaptığı, kararın sehven bozulduğu anlaşılmakla Dairemiz bozma ilâmının tümüyle kaldırılarak usul ve yasaya uygun olan mahkeme kararının onanması uygun bulunmuştur.