Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E.2016/1900 K.2017/1628

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat.... ile davalı vekili Avukat .... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

- KARAR -

Dava, eser sözleşmesine dayalı olarak verilen çekten dolayı borçlu olunmadığının tespiti ile gecikmeden kaynaklanan tazminat talebine ilişkin olup mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacı davasında 28.02.2013 tarihli sözleşme ile davalının prefabrike karkas fabrika yapımı işini ruhsat tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlayarak teslim etmek üzere üstlendiğini, bu iş nedeniyle davalıya keşide tarihi olmayan 150.000,00 TL'lik teminat çeki verildiğini, davalının sözleşmeden kaynaklanan edimlerini süresinde tamamlamadığını, sözleşmede yapılması kararlaştırılan işletme iç duvarlarının karşılıklı mutabakat ile davalı tarafından yapılmadığını, bu nedenle 289294 sıra numaralı iade faturasının düzenlenerek davalıya gönderildiğini,

sözleşmede yer alan 43.925,00 TL + KDV bedelli yanaşma rampasının davalı tarafından yapılmadığını, bu imalâtların kendileri tarafından yapıldığını, imalâtların tamamlanmamasına rağmen davalının teminat çekini takibe koyduğunu belirterek 150.000,00 TL bedelli çek sebebiyle davalıya borçlu olmadıklarının tespitine, günlük 1.000,00 TL olarak kararlaştırılan cezai şart nedeniyle 356.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş,

davalı savunmasında sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiklerini ve işin sözleşme süresi içinde davacıya teslim edildiğini bu nedenle cezai şart isteğinin yasal dayanağının bulunmadığını, 43.925,00 TL bedelli yanaşma rampasının kendileri tarafından imal edildiğini, işletme iç duvarlarının imalinin sözleşme kapsamında olmadığını, yanaşma rampası bedelinden KDV dahil 51.831,50 TL, işletme iç duvarları nedeniyle ödenmeyen 48.486,20 TL ve ödemelerin geç yapılması nedeniyle gecikme faizi olarak 44.414,30 TL olmak üzere toplam 144.732,00 TL davacıdan alacaklı olduklarını,

bu nedenle alacaklarının garantisi olarak teslim edilen 150.000,00 TL bedelli çeki cari hesap alacağını tahsil

etmek amacı ile 144.732,00 TL bedel üzerinden takibe koyduklarını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece gecikmenin olmadığı bu nedenle davacının gecikme cezası isteyemeyeceği, sözleşmede iç bölme duvarlarının sözleşmeye dahil olmadığı, yanaşma rampasının yapıldığı ve bu imalâtın davacı tarafından yapıldığının kanıtlanamadığı, davalının sözleşme kapsamında yaptığı işlerden dolayı 100.317,70 TL alacaklı bulunduğu anlaşıldığından, dava konusu çek bedelinden bu miktar düşüldüğünde davacının davalıya 49.682,30 TL borcunun olmadığı gerekçesiyle davanın bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmenin 4-B-1-e maddesi son cümlesinde “işletme iç bölme duvarları dahildir.” ibaresi mevcut olup mahkemece alınan birinci bilirkişi kurulu keşif özetinin prefabrike panel maliyetindeki prefabrike duvarlar içerisinde işletme iç bölme duvarlarının da bulunduğunu belirtmişler, ikinci raporda ise işletme iç duvarları keşif özetinde gösterilmediğinden sözleşme kapsamına dahil olmadığı belirtilmiş mahkemece raporlar arasındaki çelişki giderilmemiştir.

Ayrıca sözleşme KDV hariç 568.003,24 TL götürü bedellidir.

Bu nedenle mahkemece yeniden oluşturulacak uzman teknik bilirkişi kurulundan önceki raporlar arasındaki çelişkiyi giderecek biçimde ve işletme iç bölme duvarlarının sözleşme kapsamına dahil olup olmadığının tespiti ile bulunacak sonuca göre işin bütününe göre fiziki gerçekleşme oranını (yapılmayan işler, eksik kusurlu imalatlarda gözetilerek) tespit ettirilip bu oranın 568.003,24 TL + KDV'den ibaret olan iş bedeline oranlanarak yüklenicinin hak ettiği iş bedeli hesaplattırılıp usuli kazanılmış haklar gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru olmamış,

bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.