Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E.2017/2056 K.2019/499

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- KARAR -

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimin geç ifası nedeniyle hakedişten kesilen bedelin tahsili istemine ilişkin olu, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle gerekçeli kararın sonunda hükmü veren hakim ve zabıt katibinin sicil numaraları ile ıslak imzaları mevcut olmasına karşın başlığında ad, soyad ve sicil numaralarının yazılmamış olmasının maddi hataya dayalı olup mahallinde her zaman düzeltilmesinin mümkün bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Taraflar arasında “... ,,, 97 Adet ,,, Konutu, Ticaret Merkezi, 5 Derslikli İlköğretim Okulu, Cami, Şadırvan, Sağlık Ocağı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşinin Kesin Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması İşi” ile ilgili olarak 06.08.2012 tarihli sözleşmenin imzalandığı uyuşmazlık konusu değildir. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. Eldeki davada davacı, hakedişten yapılan ceza kesintisinin iadesini istemektedir.

Sözleşmenin 9.2.1. maddesi uyarınca Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) sözleşmenin eki olarak kabul edilmiştir.

Sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40. maddesinde, yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu “idareye verilen ... tarihli dilekçemde yazılı ihtirazi kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar,

yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorunda olduğu, bu şekilde itiraz edilmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Yine kesin

hakediş raporu ve hesap kesilmesine ilişkin 41. madde hükmünce, yüklenicinin kesin hesaba itirazı olduğu takdirde itirazlarını 40. maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirmesi gerekir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40. ve 41. maddelerindeki bu düzenlemeler 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 193. maddesi (1086 sayılı HUMK'nın 287. maddesi) uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemece re'sen gözetilmelidir.

Somut olayda; davalı iş sahibi tarafından 60.480,00 TL'nin, 504 günlük gecikme nedeniyle kesildiği 07.03.2014 tarihli 4 nolu hakediş, yüklenici tarafından ihtirazi kayıtsız imzalanmış olup yapılan kesinti davacı yüklenici aleyhine kesinleşmiştir. Bu durumda mahkemece davanın tümden reddedilmesi gerektiği gibi davacı yüklenici şirket yargılama sırasında vekille temsil edilmediği ve karar başlığında vekili gösterilmediği halde davacı yararına vekalet ücreti taktiri de doğru olmamıştır.

Açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.