Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E.2019/3334 K.2020/171

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- KARAR -

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve 6100 sayılı HMK 355. maddedeki, kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve özellikle inşaatın gerçekleşme seviyesi, yapı denetim raporu ve mahkemece yapılan keşif sonrasında düzenlenen bilirkişi raporunda farklı ise de; her iki raporda da imalât seviyesinin eserin reddedilemeyecek oranda tamamlanmadığı kabul edildiği ve ileriye etkili fesih için gerekli oranda imalât bulunmadığının anlaşılmasına,

imalât bedeli ile ilgili açılması muhtemel davada feshin kesinleştiği tarih itibariyle imalât sevisinin ayrıca belirleneceğinin tabii bulunmasına, yüklenicinin temerrüdü halinde ifayı bekleyerek gecikme tazminatı isteme seçimi hakkını kullanan arsa sahibinin yüklenicinin edimini ifa etmesine rağmen süresiz olarak sözleşmeyle bağlı tutulmasının mümkün bulunmamasına göre, verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün