Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E.2012/4517 K.2012/5424

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin olarak Dairemizin 31.05.2012 gün ve 2012/1487 Esas 2012/3878 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

- KARAR -

Davacı arsa sahibi vekili, müvekkili ile davalı yüklenici arasında düzenlenen 04.02.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine aykırı şekilde bağımsız bölümlerin süresinde teslim edilmediğini, bunun üzerine tarafların 30.01.2008 tarihli ek sözleşmeyle teslim tarihini 01.06.2009 olarak değiştirdikleri halde, davalının inşaata dahi başlamadığını, akdin feshi şartlarının oluştuğunu ileri sürerek, akdin feshiyle, 78.400,00 TL mahrum kalınan kira tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı yüklenici vekili duruşmadaki beyanında, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 31.05.2012 tarih ve 2012/1487– 2012/3878 E-K sayılı ilamıyla onanmıştır.

Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.