Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E.2014/4719 K.2015/4536

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkilinin aralarında bulunduğu arsa sahipleri ile davalı yüklenici arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkiline ait dairelerin 19.11.2011 tarihinde teslimi gerekirken teslim edilmediğini, bağımsız bölümlerin teslim edilmesi gereken tarihten dava tarihine kadar olan dönem için toplam 22.000,00 TL gecikme tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki sözleşmeye göre inşaatın 19.01.2012 tarihinde teslimi gerekirken teslim edilmediği, kusurlu işlerin bulunduğu, imalatların kabule icbar edilebilecek nitelikte olmadığı, davacı tarafın bu nedenle kabulden kaçınmakta haklı olduğu gerekçesiyle, toplam 21.660,00 TL gecikme tazminatının 20.12.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle ileri sürülen temyiz nedenlerine göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.