Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E.2019/1805 K.2019/4120

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın asıl ve birleşen davanın kabulü ile karşı davanın reddine yönelik verilen hükmün asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilince duruşmalı, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl ve birleşen davada davalı vekili Avukat ... ile asıl davada davalı ve birleşen davada davacı vekili Avukat ...'in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 06.06.2007 tarihli yapı denetim sözleşmesi imzalandığını, sözleşme süresinin 5 yıl olmasına rağmen davalının 08.04.2011 tarihinde sözleşmeyi feshettiğini, feshin haksız olduğunu, yapılan işler nedeniyle alamadığı bedelin ve sözleşme uyarınca elde edemedeiği kazanç kaybının tahsilini asıl ve birleşen dosyalarla talep etmiştir.

Davalı vekili, inşaat ruhsatının alındığı 09.08.2007 tarihinden sonra inşaat yapılacak alandaki imar planının Danıştay tarafından 07.11.2008 tarihli kararla yürütmenin durdurulduğunu ve imar planı değişikliğinin iptal edildiğini, ruhsattan itibaren 2 yıllık sürede inşaata başlanmadığı için sözleşmenin geçersiz hale geldiğini, davanın reddinin gerektiğini savunmuş karşı davasında ise; sözleşmenin sona erdiğinin tesbitine ödenen bedelin iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Karşı davalı vekili karşı davanın reddini talep etmiştir.

Davanın kısmen kabulü ile karşı davanın reddine dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; davalı tarafından sözleşmenin haksız olarak feshedildiğinin kabulü ile TBK 408 maddesi kıyasen uygulunarak tazminat hesabı yapılması gerekçesiyle davacı yararına bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda dava ve birleşen davanın kısmen kabulüne karşı davanın reddine karar verilmiştir.

Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı-karşı davalı vekilinin tüm, davalı-karşı davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Dava, haksız fesih nedeni ile kar mahrumiyetinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ise de gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Taraflar arasında yapı denetim sözleşmesi bulunduğu ve bu sözleşmede bir bedel belirlendiği için davacının talep edebileceği azami zarar miktarı taraflar arasındaki sözleşme bedelidir. Bu nedenledir ki Mahkemece sözleşme bedelinden, davacının yapmaktan kurtulduğu masraflar, ödediği ilk taksit miktarı ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar düşülmek sureti ile 6098 s. TBK'nın 408. maddesi kıyasen uygulanarak yapılan hesap sonucu hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.