KÜNYE
Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2020/3083 E., 2020/3524 K.·T.C. Danıştay Onüçüncü Daire
- Karar tarihi
- 3 Aralık 2020
- Esas No
- 2020/3083
- Karar No
- 2020/3524
- Kararın düzeltilmesini isteyen (davacı)
- … Büyükşehir Belediyesi … Genel Müdürlüğü
- Vekilleri
- Av. … - Av. …
- Karşı taraf (davalı)
- … Bakanlığı
- Vekili
- I. Hukuk Müşaviri Yrd. …
- İstemin konusu
- ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 07/07/2020 tarih ve E:2014/1492, K:2020/1779 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Karar Metni
289 kelime·1 dk okuma·4 bölüm
Karar düzeltme talep edenin iddiaları
Yüklenici şirketin ihale evraklarını satın aldığı günden itibaren malı teslim etmesi gereken sürenin 60 gün olduğunu, bu süre zarfında malı teslim edememesi hâlinde kendisine 30 gün cezalı ek süre verileceğini ve bu süre içerisinde de malı teslim etmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceğini bildiği; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda süre uzatımına ilişkin ihtarın tebliğ edilmesinin cezalı ek süre verilmesi için bir şart olarak öngörülmediği ileri sürülerek kararın düzeltilmesi istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI
Davacının karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'İN DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME
Danıştay dava daireleri ile idari veya vergi dava daireleri kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenlerinin anılan maddede sayılan nedenlere uymadığı anlaşılmıştır.
Danıştay 13. Daire, E. 2020/3083, K. 2020/3524, 3 Aralık 2020 tarihli karar · Kaynak: Danıştay Karar Arama