Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2025/429 K.2025/389

T.C. ...... 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2025/438 Esas - 2025/378

TÜRK MİLLETİ ADINA

YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN

T.C. ... 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO

2025/438 Esas

KARAR NO : 2025/378

HAKİM : ........ KATİP : .......

DAVACI :........

VEKİLİ

Av. .......

DAVALI : .......

DAVA

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 17/06/2025

KARAR TARİHİ : 20/06/2025

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 23/06/2025

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacının dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında 10/07/2023 tarihli eser sözleşmesinin imzalandığını, sözleşme konusunun mülkiyeti müvekkili şirkete ait olan .....ada 1 parsel üzerinde bulunan binanın Araç ...... ve tüm bina içinin anahtar teslim yapılması işi olduğunu, ancak davalının sebep olduğu gecikmeler ve hatalı imalatlar nedeniyle işin tamamlanamadığını, eksik ve hatalı imalatların işin gecikmesini ve doğacak zararları önlemek amacıyla 3. kişilere yaptırıldığını, 3. kişilere yaptırılması sonucu sözleşme uyarınca davalının alması gereken dekorasyon malzemeleri ve mobilyaların müvekkili tarafından alındığını,

davalının işi süresinde ve eksiksiz bitirememesi sebebiyle bir çok kısmın kiraya verilemediğini ve müvekkili şirketin önemli ölçüde kira geliri kayıpları yaşadığını, bu nedenle kira geliri kaybı, nama ifa ve sözleşmeye göre fazla ödenen miktarların temerrüt tarihi olan 26/08/2024 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini ve Mahkemeniz dosyasının ... ...... Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ve beyan etmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 166. Maddesine göre; aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek durumda bulunması durumunda bağlantı var sayılır.

... ...... E. Sayılı dosyası UYAP sistemi üzerinden incelenmiş olup; iş bu dosya ile Mahkememiz dosyasına konu uyuşmazlığın, 10/07/2023 tarihli eser sözleşmesinden kaynaklı olduğu, bu suretle delillerin ortak olduğu, biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek mahiyette olduğu, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu anlaşılmakla, usul ekonomisi ilkesi gözetilerek, Mahkememizdeki davanın HMK 166 maddesi gereğince ... ....... E.sayılı dava ile birleştirilmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Katip .... · ✎e-imzalıdır Hakim ...... · ✎e-imzalıdır