Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2020/409 K.2024/224

Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili

ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO

2020/409 Esas

KARAR NO : 2024/224

HAKİM : ..... KATİP :...

DAVACI :.... VEKİLLERİ : Av. .... Av. ... DAVALI :.... VEKİLİ : Av. .....

DAVA

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 02/09/2020

KARAR TARİHİ : 20/03/2024

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİHİ : 02/04/2024

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA

Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle. Müvekkili ile davalı şirket arasında 19. 10.2007 Tarihli .... ve baraj Temeli Enjeksiyon işlerinin yapılmasına dair sözleşme, 25.03.2010 tarihli ....

Tüneli Açılması ve desteklenmesi işine dair sözleşme, 10.05.2011 tarihli ..... işlerinin yapımına dair sözleşme, 25.05.2013 tarihli .... derenaj, su yalıtımı ve beton kaplama işine dair sözleşme, imzalandığını, dört sözleşmede de davalı tarafından idareye kesin kabulün yapılmasının ardından davalının davacı ile kesin hesap yapması ve birim fiyat üzerinden sözleşmedeki tenzilat oranı uygulanarak aradaki fark ve KDV bedellerinin ödenmesinin kararlaştırıldığını,

2013 yılında biten işlerin kabul işlemleri için 19 nolu madde gereğinde 2017 yılına kadar beklendiğini fakat davalının müvekkilini geçici kabule davet etmediğini ve şimdiye kadar kesin hesabı bağlama yoluna da gitmediğini, müvekkili tarafından yapılan imalatlarda hiçbir hata ve kusurun olmadığını, davalı tarafından ödenmeyen müvekkil alacağının tam olarak tespitini yapamadıkları için taraflar arasındaki sözleşmelerin 3. Maddesine göre tespit edilecek alacağa ilişkin şimdilik 20.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir..

Cevap;

Davalı vekili yanıt dilekçesinde özetle. Davacın taraflar arasındaki sözleşmelerden 19.10.2007 ve 25.03.2010 tarihli sözleşmelere ilişkin olarak, alacak talebinin zamanaşımına uğradığını, her iki şirketçe de imza altına alınan 04.03.2011 tarihli tutanakta ... A.Ş. ile ... Ltd.

Şti. arasında yapılan görüşmeler neticesinde 2010 yılı sonuna kadar hesapların kapatıldığının imza altına alındığını, 2010 yılı öncesi ve 2010 yılı sonuna kadar alacaklarının kalmadığını davacı şirket daha önce kabul ve beyan ederek tutanak altına aldığını, davacıya yaptığı işlere dair tüm hakedişlerinin ödendiğini, davacının davalıda alacağının kalmadığını, müvekkili ile dava dışı idare arasında kesin kabulün yapılmasına dair taraflar arasındaki sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmadığını, davacı ile davalı arasındaki sözleşme ücret hususunda da bu konunun alakasının olmadığını, davacıya yaptığı işlerin karşılığının ödendiğini,

davacının alacak talebine dayanak olarak hangi işleri gösterdiğinin anlaşılmadığını, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir

DELİLLER

1-Taraflar arasındaki 19.10.2007 Tarihli, 10.05.2011 Tarihli, 25.05.2013 Tarihli, 25.03.2010 Tarihli Sözleşme ve ekleri, 2-Taraf defter ve kayıtları, 3-Bilirkişi raporu, 4-Tüm dosya münderecatı,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKÎ NİTELENDİRME

Dava, taraflar arasındaki eser sözleşmelerinden doğduğu iddia olunan alacağın tahsili istemine ilişkindir.

Davacı, sözleşme kapsamında üstlendiği işi yaptığını, davalı yanın asıl işveren ile kesin kabulü yaptıktan sonra müvekkili ile kesin hesabı yapması gerekirken bu zamana kadar yapmadığını ve müvekkilinin hakettiği alacağı eksik ödediğini, davalı yan ise davacıya tüm alacaklarının ödendiğini ve taraflar arasında imzalanan 04.03.2011 tarihli tutanak ile de davacının 2010 yılı sonuna kadar tüm alacaklarının ödendiğinin kabul edildiğini davacının alacağının bulunmadığını davanın reddini, savunmaktadır.

İhtilâf, yanlar arasındaki sözleşmelere konu ve her iki tarafça da yapıldığı kabul edilen iş nedeniyle davacının bakiye alacağının bulunup bulunmadığı, varsa miktarı konusunda toplanmaktadır.

Taraf vekillerinin iradesi tutanaklara geçirilmiş, deliller toplanmış; kayıtlar getirtilmiş; defter ve belgeler bilirkişi marifetiyle incelenmiş ve bilirkişi görüşü alınmıştır.

Taraf defterlerinin incelendiği talimat raporları ile Mahkememizce oluşturulan Bilirkişi heyetinin 13/12/2022 tarihli kök raporunda, 05/03/2023 tarihli, 16/10/2023 tarihli, 31/01/2024 tarihli ek raporlarında.

Dosya içeriğinden tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirildirildiğini, Taraflar arasında, 19.10.2007 Tarihli Sözleşme Karşılığında KDV Dahil: 1.271.305,75 TL, 10.05.2011 Tarihli Sözleşme Karşılığında KDV Dahil: 1.702.529,08 TL, 25.05.2013 Tarihli Sözleşme Karşılığında KDV Dahil: 2.306.280,03 TL, 25.03.2010 Tarihli Sözleşme Karşılığında KDV Dahil: 2.785.032,63 TL, olmak üzere toplam 8.065.147,49 TL olduğu, davalı tarafça dosyaya sunulan fatura toplamlarının KDV dahil 7.834.853,82 TL olduğu,

8.065.147,49 TL yapılan imalat – 7.834.853,82 TL faturalandırılan kısım =230.293,67 TL lık kısmın daha davacı tarafından faturalandırılmayan imalat olarak değerlendirilmesi gerektiğini, davacı tarafından faturalandırılması gereken 230.293,67 TL’den, davalı defterlerinde davacının muavin defter borcu olarak görünen 43.136,69 TL düşüldükten sonra davacının davalıdan 187.156,98 TL talep edebileceğinin, bildirildiği, düzenlenen raporlar Mahkememizce de benimsenerek hükme esas alınmıştır.

Somut olayda, yanlar arasında dört adet eser sözleşmesi bulunduğu, taraflar arasında imzalanan sözleşmelere göre davalı yan üst işveren ... ile yaptığı hakedişlere paralel olarak davacı ile de hakedişleri yapacağının kararlaştırıldığı, davalının dava dışı üst işveren ile 31/10/2018 tarihinde kesin hakedişi yaptığı ancak davacı ile kesin hesap işlemlerinin tamamlandığına dair dosyaya bir belge sunulmadığı bu haliyle davacının alacak talepleri yönünden zamana aşımı süresinin henüz başlamadığı değerlendirilmiştir.

Davalı yan herne kadar 04.03.2011 tarihli tutanak ile davacı yan ile ibralaşıldığını iddia etmiş ise de, taraflar arasında 19.10.2007 Tarihli, 10.05.2011 Tarihli, 25.05.2013 Tarihli, 25.03.2010 Tarihli Sözleşmeler olduğu, sunulan belge incelendiğinde "2010 yılı hesapları kapatılmıştır" şeklindeki ifadeden tarafların tam olarak neye ilişkin ibralaştıklarının anlaşılamadığı, davacı yanca da bu belgenin taraflar arasındaki sözleşmeler kapsamında ibralaşma olduğu hususu kabul edilmemiş, bu haliyle sunulan belgenin dosyamıza konu sözleşmelere ilişkin bir ibra belgesi olarak kabul edilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Mahkememizin kararı doğrultusunda, talimat yazılmış ve bilirkişi heyeti 21.08.2023 tarihinde ... İlçesine gidilerek .... arşiv kayıtları üzerinde yerinde gerekli incelemeleri yapmış, dava konusu evrakın kesin hakediş ve kesin hesaba ilişkin kısımlarını incelemiş, taraflar arasındaki sözleşmelere ve birim fiyat cetvellerine incelenen arşiv kayıtları ve dosyaları içinde ulaşılamadığını, .... kayıtlar ve dosyalar içinde davacı ile davalı arasındaki.

19.10.2007 tarihli ... işlerinin yapılmasına dair sözleşme, 25.03.2010 tarihli ... Tüneli Açılması ve desteklenmesi işine dair sözleşme, 10.05.2011 tarihli ... işlerinin yapımına dair sözleşme, 25.05.2013 tarihli ... Tüneli derenaj, su yalıtımı ve beton kaplama işine dair sözleşme evraklarına rastlanmadığını, incelenen kayıtlarda, taraflar arasında bahse konu ...

İnşaatının 1995 yılında başladığını süre uzatımları ile işin 2018 yılında kesin kabulunün gerçekleştirildiğini, incelenen kayıtlarda işin başından beri yapılan imalatların metrajları belirtilmişse de ...bulunan evraklar ve dosyalar içerisinde davacının yapmış olduğu imalata ilişkin metrajların tespit edilemediğini, dosyalarda davacıya ait herhangi bir resmi alt yüklenici sözleşmesine ve birim fiyat teklif cetveline rastlanmadığını, kesin hak ediş raporuna göre davalı tarafından ...

İnşaatı işine 13.04.1995 tarihinde işe başlandığını, davacının dava konusu yaptığı sözleşme tarihlerinin işe başlama tarihinden çok daha sonrasında olduğu, kesin hak ediş raporunun ''YAPILAN İŞLER İCMALİ'' kısmında, davacının davalıya yaptığı işlerin metrajlarının belirlenemediğinin, bildirildiği, taraflar arasında bahse konu ...

İnşaatının 1995 yılında başladığı süre uzatımları ile işin 2018 yılında kesin kabulünün gerçekleştirildiği, bilirkişiler mevcut belgelerden ve özellikle idare hakkedişlerinden yararlanarak yapılan sözleşmeler karşılığı olan imalatlardan yıllar itibariyle gerçekleştirilenler tespit edilerek davacının bakiye 187.156,98 TL alacağı sonucuna ulaşmıştır.

Bilirkişiler tarafından taraflar arasındaki sözleşme ve dosyaya sunulan hakedişlerden yararlanılarak bulunan ve dosya kapsamına göre davacı tarafından yapıldığı kabul edilen iş miktarına karşılık gelen tutarın da davalı yanca davacıya ödenmesi gerektiği kanaatine varılmış, davacı vekilince sunulan 28/02/2024 tarihli ıslah dilekçesi ve davalı yanın davadan önce temerrüde düşürülmediği hususu dikkate alınarak davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.