Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2021/428 K.2021/510

Mahkememizde görülmekte olan Tespit davasının yapılan incelemesi sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde, müvekkili şirketin, Karşı taraf ... yüklenici firması ile ... İli, ... İlçesi, ... Mah., ... Ada ve ...

Parsele kayıtlı adreste yapılacak olan “...” kapsamında inşaatın mekanik tesisat işleri için ... tarihinde; elektrik tesisat işleri için de ... tarihinde yüklenici sözleşmesi imzaladığını, iş bu sözleşmeye göre yüklenici firmanın, ... tarihine kadar elektrik ve mekanik tesisat işlerini sözleşmede belirlenen şartlarda ve standartlarda tamamlamayı taahhüt ettiğini, yüklenici firmanın bugüne kadar yaptığı işlere bakıldığında işleri çok yavaş ilerlettiğini, hal böyleyken bile yüklenici firmanın işi bitirmek amacıyla daha sıkı ve özenli çalışması gerekirken çalışmalar neredeyse durma seviyesine geldiğini, müvekkili şirketin,

inşaatı süresinde teslim etmesi gerektiğinden elektrik ve mekanik işleri için yeni bir yüklenici firma ile anlaşacağını, bu durumda ileride çıkacak uyuşmazlıklarda işin hangi yüklenici tarafından yapıldığı hususları ile yapılan işlerin standartlara uygun yapılıp yapılmadığı hususlarının tespiti gerektiğini, bu sebeple Yüklenici firma tarafından tespit tarihine kadar yapılan işlerin tespiti ile hakedişe uygun olup olmadığının tespitini,yapılan işlerin ayıplı olup olmadığı,

taraflar arasında yapılan sözleşmeler feshedilmeseydi karşı tarafın yaptığı işlere göre inşaatın süresinde bitirilip bitirilemeyeceğinin tespit edilmesini dava ve talep etmiştir.

Katip ... · ¸e-imzalıdır Hakim ... · ¸e-imzalıdır