Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2023/8 K.2023/7

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İDDİA VE SAVUNMA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekillinin Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan ihale sonucu, "Kent Meydanı - Terminal Tarmvay Hattı (T2Hattı), Elektromekanik Tamamlama işlemleri" işini almış olduğunu ve akabinde Tramvay hattının imalatına başlamış olduğunu, söz konusu hattın tamamlanması için işin konusuna göre de bir kısım işleri davalı gibi dışarıdan başkaca firmalara yaptırmış olduğunu ve bu amaçla bir çok firmayla taşeronluk sözleşmesi yapılmış olduğunu, davalı firma ile 30.09.2021 tarihli sözleşme akdedilmiş olduğunu, bu sözleşme kapsamında iş süresinin 88 gün olarak kararlaştırıldığını,

davalı tarafça sözleşme konusu iş süresi içinde bitirilmemiş olduğunu, taraflar arasında 30.09.2022 tarihli yazılı sözleşme yapılmışsa da, taraflar arasında görüşmeler çok daha önceden başlamış olduğunu ve davalı taraf, Buraj Makinasını 09.09.2021 tarihinde şantiye sahasına getirmiş olduğunu, uzun süreden beri çalışmayan makina davalı tarafça bakıma alındığını, taraflar önceden anlaştıkları şekliyle 30.09.2021 tarihli sözleşmeyi akdedildiğini ve sözleşmede işin başlangıcı 05.10.2021 tarihli olarak belirtilmesine rağmen, davalı taraf makinanın bakımını bitirip ancak 08.10.2021 tarihinde buraj işlemine gecikmeli olarak başlamış olduğunu,

davalıya ait buraj makinasının sık sık arızalanması ve bakıma alınması gibi sebeplerle değişik tarih aralıklarında toplam 86 gün çalışmadan ve bir işlem yapmadan geçirilmiş olduğunu, Buraj Makinası makaslardan ve bazı yerlerden geçmediği için bu geçmeyen yerlerde , makinanın dışarıdan vinç yardımı ile defalarca başka hatta transferi yapılmış olduğunu, bu işlemler için toplamda 81.856,00 TL vinç ödemesi yapıldığını, Buraj makinasında müvekkiline ait olan kullanılmamış 500 litre mazot kalmış olduğunu, davalı tarafa el burajı için personel desteği verilmiş olduğunu,

davalı taraf kendisine göre alacaklı olduğunu iddia ederek taraflarına Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2022/869 esas sayılı dosyası ile alacak davası açmış olduğunu, davalı taraftan, vinç parası, mazot parası, el burajı desteği ve gecikmeden dolayı tazminat alacaklarının tahsili için şimdilik 100.000,00 TL belirsiz alacak davası olarak iş bu davanın açılması zorunluluk haline gelmiş olduğunu, bu nedenlerle davanın kabulüne karar verilerek yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz dosyası ile fiili irtibatı bulunduğu anlaşılan Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/869 E. Dosyası celp edilerek incelenmiş, uyaptan bir sureti bu dosyamız arasına alınmıştır.

Bilindiği üzere, davaların birleştirilmesi başlıklı 6100 sayılı HMK.nun 166. Maddesi gereğince " (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.

(2) Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır.

(3) Birleştirme kararı, derhâl ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir.

(4) Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır

(5) İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da bu madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu hâlde istinaf incelemesi, birleştirilen davalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi dairesinde yapılır."

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/869 Esas sayılı dosyadaki dava ile ile iş bu dava arasında tarafların aynı olduğu, davaya dayanak delillerin aynı olması, biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek olması, usul ekonomisi ilkesi ve mahkememizin işbu dosyası ile Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/869 Esas sayılı dosyası arasında bağlantı olduğu anlaşıldığından, birleştirme kararı verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

Katip 182779 · ¸E-imzalıdır. Hakim 194065 · ¸E-imzalıdır.