İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2022/104 K.2022/916

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, taraflar arasında 17/10/2012 tarihinde...Taşıma işinin davalı yanca yapılması konusunda anlaşma yapıldığını, anlaşma metni ve e-posta yazışmaları ile işin azami 180 gün içerisinde yerine getirileceği hususunda mutabık kalındığını, davalı şirketin işi 17/04/2012 tarihinde tamamlayarak müvekkili şirkete teslim etmesi gerektiğini, davalı şirket tarafından işin bitirilmesi ve teslimi için tek taraflı olarak yeni bir gün belirlenerek ve işin 31/07/2013 tarihine kadar test ve devreye alma dahil tüm işlemlerinin bitirileceğinin müvekkili şirkete bildirildiğini,

ancak davalı şirketçe işin bildirilen 31/07/2013 tarihinde de bitirilemediğini, davalı şirketçe davacıya gönderilen 31/10/2013 tarihli e-posta ile combilift montajının tamamlandığının müvekkil şirkete bildirildiğini, işi bitirilmesi gereken sürede bitirilmemesi sebebiyle müvekkili tarafından sözleşme konusu otoparkın davaya konu iş ile ilgili kısmının kullanılamadığını, bu nedenle müvekkili şirketin ticari zarara uğradığını, uğranılan ticari zararın asgari ücretler baz alınarak hesaplanması sonucu davacı şirket tarafından davalıya 26/12/2013 tarih ve 41.184,00 TL bedelli fatura keşide edilerek gönderildiğini,

davalı şirketçe Beyoğlu ...Noterliği'nin 31/12/2013 tarih ve ... yevmiye nolu ihtarnamesi ile faturaya itiraz edildiğini, bunun üzerine müvekkili şirket tarafından davalı hakkında İstanbul ...İcra Müdürlüğü' nün ... Esas sayılı dosyasından takip yapıldığını, ancak davalının itirazı üzerine takibin durdurulduğunu ileri sürerek itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, alacağın zaman aşımına uğradığını, taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince müvekkili şirketin sözleşme gereğince üstlendiği edimini eksiksiz yerine getirdiğini, teslimdeki gecikmenin davacı yandan kaynaklandığını, yer tesliminin davacı tarafça süresinde yapılmadığını, kaldı ki kabul anlamına gelmemek kaydıyla davacı yanca müvekkili şirketin 25.488,00 TL bakiye iş bedelinin de ödenmediğini, müvekkilinin davacıdan olan bakiye iş bedeli alacağının, davacının iddia ettiği alacak miktarından mahsup edilmesi halinde, davacının müvekkili şirketten herhangi bir alacağının kalmayacağını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLER

Mahkememizce, taraflar arasında "...Taşıma" işinin davalı şirket tarafından yapılması konusunda anlaşma yapıldığı, sözleşme gereğince işin 180 günde tamamlanması gerektiği halde işin 31/10/2013 tarihinde yerine getirildiği, davalı tarafın işi geç teslim ettiğinin e-posta yazışmalarından sabit olduğu, davalı tarafça işin geç teslim edilmesi nedeni olarak mücbir sebep ileri sürülemediği, sözleşme bedelinin 43.200,00 TL + KDV olduğu, neredeyse sözleşme bedeli kadar zarar talebinin hak ve nasfete uygun olmadığı, kaldı ki otoparkın da bu dönemde tamamen dolu olarak çalışacağının bir garantisi olmadığı,

bu nedenle ve tarafların durumu ve hakkaniyet gereğince davacı tarafça tespit olunan zararın yarısının davalı taraftan istenebileceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davalının İstanbul ... İcra Müdürlüğü' nün...Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın kısmen iptali ile takibin 20.592,00 TL üzerinden devamına, davacı tarafın diğer ve fazlaya ilişkin taleplerinin reddine karar verilmiştir.

İstanbul BAM 15. H.D.

DOSYA NO : 2019/837 , KARAR NO: 2022/2 Sayılı ilamı ile, "somut olayda; mahkemece yapılması gereken iş; aynı bilirkişiden davacının kayıtlarının denetlenmesi suretiyle, hali hazırda otoparka giren-çıkan araçların kayıtları tespit edilerek ortalama olarak otoparkın doluluk oranı belirlenmek suretiyle geciken sürede davacının ne kadarlık zararı bulunduğunun tespiti konusunda emsal...otoparkları da incelenerek bilimsel verilere uygun, denetime elverişli ve zarar hesabını içeren ek rapor alınması ve alacağın varlığının tespiti halinde bulunacak miktardan,

davalı yanın mahsup iddiasının da değerlendirilmesi sonucu varsa davalı yanın bakiye iş bedeli alacağının mahsubu suretiyle sonucuna uygun karar vermekten ibarettir. " şeklinde verilen kararın kaldırılmasına karar vermiştir.

İstinaf karar ilamı doğrultusunda alınan 13/09/2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle, Davacının işin geç tesliminden kaynaklı kdv dahil 18.788,57 TL kazanç kaybı olduğu ve kazanç kaybı sonrası davalıya 18.292,00 TL borçlu olduğu ve Davalının davacının kazanç kaybı düşüldükten sonra 18.889,55 TL davacıdan alacaklı olduğu tespit edilmiştir.

GEREKÇE

Dava; taraflar arasında düzenlenen eser sözleşmesinin geç teslim edilmesinden kaynaklı zararın tazmini için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali talebine ilişkindir.

Tüm dosya kapsamı, tarafların iddia ve savunmaları, bilirkişi raporu ile toplanan delillere göre; taraflar arasında "...Taşıma" işinin yerine getirilmesi hususunda anlaşma yapıldığı, buna göre alınan karar ilamı doğrultusunda somut olayda, aynı bilirkişiden davacının kayıtlarının denetlenmesi suretiyle, hali hazırda otoparka giren-çıkan araçların kayıtları tespit edilerek ortalama olarak otoparkın doluluk oranı belirlenmek suretiyle geciken sürede davacının ne kadarlık zararı bulunduğunun tespiti konusunda emsal ... otoparkları da incelenerek bilimsel verilere uygun,

denetime elverişli ve zarar hesabını içeren ek rapor alınması gerekmekle buna göre alınan bilirkişi raporunda araç giriş çıkışları üzerinden günlük 17.153,5 dakika araç park ettiği ve %45.80 doluluk oranıyla çalıştığı tespit olunup geç teslimden kaynaklı davacının kdv dahil kazanç kaybı 18.788,57 TL olarak hesaplanmakla bulunan miktardan, davalı yanın mahsup iddiasının da değerlendirilmesi sonucu davacının kazanç kaybı düşüldükten sonra davalının davacıdan 18.889,55 TL alacaklı olduğu anlaşılmakla davacının bakiye bir alacağının olmadığı kanaati ile davanın reddine,

taraflar arasındaki ihtilaf yargılamayı gerektirdiğinden icra takibinden önce istenen faiz ve icra inkar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.