Adana Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi E.2021/1231 K.2024/737

.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06/04/2021 tarih, ... Esas ... Karar sayılı kararı aleyhine istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, istinaf talebinin süresi içinde yapıldığı, başvuru şartlarının yerine getirilmiş olduğu ve istinafa başvuru koşullarının mevcut olduğu dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu anlaşılmakla yapılan istinaf incelemesi sonucunda;

İDDİALARIN ÖZETİ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... .../... şubesinden temin olunan ... seri numaralı 85.000,00.TL meblağlı kesin teminat mektubunun, yasal olmayan kayıt ve koşullarda paraya çevrilmek sureti ile tarafınızdan işleme konulduğundan bahisle, ekli noter ihtarnamesi ile iş bu bedelin yasal ferileri ile birlikte tevdi edilmesinin talep edildiği, talep konusu teminatın paraya çevrilmesindeki isabetsizlikle ilgili ....

İdare Mahkemesi nezdindeki davanın ilkin kabul edildiğini, Danıştay incelemesinde dayanak Asliye Ticaret Mahkemesi kararının usulden bozulması üzerine Yargıtay bozmasının gereğinin neticelenmesinin beklendiğini, .... İdare Mahkemesi, ekli ara kararını tesis ederek ....

Asliye Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasındaki bilirkişi raporunu bekletici mesele yaptığını, işaret edilen ve beklenen heyet raporunun, mahkemesine sunulduğunu, rapor içeriği davanın yeniden ve bir kez daha teyidini içeren bir muhteviyatla kaleme alındığını, pek muhakkaktır ki, İdare Mahkemesi daha önce tesis ettiği kararı tekrar ederek,

davalı kurumun haksız işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verecek, işlemi iptal edeceğini, hal böyle olduğundan usul ekonomisi gereği iş bu davanın ikamesi zorunlu olduğunu, davalı idare haksız ve maddi delilsiz bir biçimde tahsil ettiği 85.000,00.TL'yi teminatın paraya çevrilmesinden tahsil anına kadar işleyecek avans faizi ile birlikte müvekkil tarafa ödemesine, 85.000,00.TL 'nin tahsil edildiği tarihten itibaren avans faizleri ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesini, masraf ve vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas ve .... İdare Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyaları sonucunun beklenmesine, açılan haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ

.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06/04/2021 tarih, ... Esas ...

Karar sayılı kararı ile; taraflar arasındaki 25.10.2007 tarihli ... , merkez, ilçeler, beldeler ile köylerin elektrik dağıtım şebekesi ile enerji nakli hatlarının mevcut durumunun projelendirilmesi, numaralandırılması, abonelerin şekebe irtibat ve adres bilgilerinin kayıt altına alınması işlerini konu alan hizmet sözleşmesi imzalandığı, sözleşmenin davalı tarafından 27.10.2009 tarihinde işin zamanında bitirilmemesi nedeniyle feshedildiği,

sözleşme kapsamında alınan davaya konu ... .../... şubesinin ... seri numaralı 85.000,00.TL meblağlı kesin teminat mektubunun davalı tarafından 30.10.2009 tarihinde paraya çevrilmek sureti ile tahsil edildiği, teminat mektubunun paraya çevrilmesinin usulüne uygun olmadığı bu nedenle iadesinin gerektiği belirtilerek iş bu davanın açıldığı, davaya konu olayda taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalandığı, sözleşme kapsamında alınan ... seri numaralı 85.000,00.TL meblağlı kesin teminat mektubunun davalı tarafından 30.10.2009 tarihinde paraya çevrilmek sureti ile tahsil edildiği noktasında taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı,

taraflar arasındaki ihtilafın 85.000,00.TL'lik teminat mektubunun paraya çevrilmesi işleminin yerinde olup olmadığı ve davacıya iadesinin gerekip gerekmediği noktasından kaynaklandığı, .... İdare Mahkemesi ...

Esas sayılı dava dosyası ile davacının 24 ay süre ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihalelere katılmasının yasaklanmasına ilişkin kararının iptaline karar verilmiş olması ve anılan kararın kesinleşmesi karşısında davacının taraflar arasında imzalanan sözleşmenin zamanında yerine getirilmemesinde davacının kusurunun bulunduğu ve teminat mektubunun tahsil edilmesinin haklı nedene dayandığının ispat edilemediği kabul edilmiş açıklanan nedenlerle teminat mektubu bedelinin tahsil gününden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsili gerektiği değerlendirilerek davanının kabulü ile 85.000,00.TL'nin 30.10.2009 tarihinden itibaren işleyecek

avans faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, ancak zamanaşımı hususunun yerel mahkemece değerlendirilmediğini, sözleşme kapsamında taahhüt ettiği işleri bir çok defa verilen süre uzatımlarına rağmen süresinde ve gerektiği gibi bitirmemiş olması nedeniyle yüklenici kusuru nedeniyle 27.10.2009 tarihinde yüklenici ile müvekkil şirket arasındaki sözleşme feshedilmiş ve ihaleden yasaklılık kararı verilip yüklenicinin teminatlarının irat olarak kaydedildiğini, teminatın irat kaydedilmesinin "ihaleden yasaklılık kararına" bağlı bir karar olmayıp "sözleşmenin feshedilmesine" bağlı bir husus olduğunu,

bu nedenle .... İdare Mahkemesi ...

Esas sayılı dosyasının şirketleri aleyhine kesinleşmesinin işbu davada, davanın kabulüne karar verilme gerekçesi olamayacağını, teminatın irat kaydedilmesinin ihaleden yasaklılık kararı verilmesinin bir sonucu olmayıp taraflar arasındaki sözleşmenin sona erdirilmesinin sonucu olduğunu, sözleşmenin sona erdirilmesinin yüklenici kusuru nedeniyle meydana geldiğini, sözleşmenin sona erdirilme gerekçeleri ve dosya kapsamına göre açılan davanın reddinin gerektiğini, ancak yerel mahkemece davacının kusurunun tartışılmadığını,

işbu dosyada hazırlanan bilirkişi raporunda da davacının kusurunun değerlendirilmediğini bu anlamda eksik inceleme yer aldığından .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas ... Karar 06.04.2021 Tarihli Kararına karşı istinaf başvurularının kabulü ile yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER

.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06/04/2021 tarih, ... Esas ... Karar sayılı tüm dosya kapsamı,

HUKUKİ NİTELENDİRME, DELİLLERİN VE İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE :

Dava, taraflar arasında düzenlenen 25.10.2007 tarihli ... , merkez, ilçeler, beldeler ile köylerin elektrik dağıtım şebekesi ile enerji nakli hatlarının mevcut durumunun projelendirilmesi, numaralandırılması, abonelerin şekebe irtibat ve adres bilgilerinin kayıt altına alınması işlerini konu alan Hizmet Sözleşmesi nedeniyle verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi üzerine davacı tarafça ödenen bedelin tazmini istemine ilişkindir.

Davacı tarafından, ... .../... şubesinden temin olunan ... seri numaralı 85.000,00 TL meblağlı kesin teminat mektubunun, yasal olmayan kayıt ve koşullarda davalı tarafından paraya çevrilerek tahsil olunduğunu iddia ederek buna dayalı tazminat talep edilmiş, davalı ise, davanın reddini savunmuş, mahkemece yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu anlaşılmıştır.

İstinaf incelemesi, HMK'nin 355. maddesi uyarınca, ileri sürülen istinaf sebepleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır.

Somut olayda; taraflar arasında 25.10.2007 tarihli ... , merkez, ilçeler, beldeler ile köylerin elektrik dağıtım şebekesi ile enerji nakli hatlarının mevcut durumunun projelendirilmesi, numaralandırılması, abonelerin şekebe irtibat ve adres bilgilerinin kayıt altına alınması işlerini konu alan hizmet sözleşmesi imzalandığı, sözleşmenin davalı tarafından 27.10.2009 tarihinde işin zamanında bitirilmemesi nedeniyle feshedildiği, sözleşme kapsamında alınan davaya konu ... .../ ... şubesinin ... seri numaralı 85.000,00 TL meblağlı kesin teminat mektubunun davalı tarafından 30.10.2009 tarihinde paraya çevrilmek sureti ile tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

.... İdare Mahkemesi'nin ... esas sayılı dava dosyası ile davacının 24 ay süre ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihalelere katılmasının yasaklanmasına ilişkin kararının iptaline karar verilmiş olduğu ve anılan kararın kesinleştiği, yine ....Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas ...

Karar sayılı kesinleşen ilamı birlikte değerlendirildiğinde işin geç bitirilmesi hususunda davacı tarafın kusurlu bulunduğunun ve teminat mektubunun tahsil edilmesinin haklı nedene dayandığının davalı tarafından ispatlanması gerektiği ancak bu hususun ispatlanamadığı anlaşıldığından ilk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya uygun bulunarak davalı tarafın aksi yöndeki istinaf sebebi yerinde görülmemiştir.Yine davalı taraf cevap dilekçesinde zaman aşımı yönünden bir itirazda bulunmadığından süresinde yapılmış bir zaman aşımı itirazı olmadığı anlaşılarak istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü bu husus yerinde görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından HMK'ni ,n 353/1-b.1 maddesi uyarınca davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Başkan ¸e-imzalıdır Üye ¸e-imzalıdır Üye ¸e-imzalıdır Katip ¸e-imzalıdır