Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi E.2018/735 K.2021/887

....

TÜRK MİLLETİ ADINA

BÖLGEADLİYEMAHKEMESİ KARARI

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ

Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

TARİHİ : 21/11/2017

ESAS-KARAR NUMARASI : .... Davacı vekili tarafından, yukarıda belirtilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK m.) 352. maddesi uyarınca, yapılan ön inceleme sonucu, eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından inceleme aşamasına geçildi. İncelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ

Davacı vekili; yönetim kurulu üyesi olan davalıların, inşaata başlamadıklarını, bu konuda kusurlu olduklarını, usulsüz işlemlerle üyelerin ödeyemeyecekleri borçlar çıkardıklarını, ödemeyenleri de ihraç ettiklerini, böylece kooperatif gelirinin az kişi üzerinde kalmasını amaçladıklarını ileri sürerek, davalıların kooperatifi zarara uğratmaları nedeniyle 25.000,00 TL zararın tahsili ile davalı kooperatife verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekili; davacının kooperatif üyeliğinden ihraç edildiğini ve ortak sıfatının bulunmadığını, bu sebeple aktif dava ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunarak, davanın usul ve esastan reddini istemişlerdir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ

İlk derece mahkemesince; "... dava dışı arsa sahipleri ile dava dışı ....

Şti arasında 13/06/2001 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı ve bilahare anılan şirket ile kooperatif arasında 14/02/2002 tarihli sözleşme imzalanmış olduğu; sözleşmenin 9.maddesine göre inşaat yapım süresinin yapı ruhsatı tarihinden itibaren 1825 takvim günü olduğu; sözleşme ile verilen sürenin takvim günü olduğu, 1 Aralık 1 Nisan arası çalışılmayan günlerin süreye dâhil edilmesi gerektiği ve bunun da bir yılın 8 ay olarak kabulünü gerektirdiği; işin süresi olan 72 ay yönünden toplam sürenin 9 yıl olarak alınması gerektiğinin bilirkişilerce rapor edildiği;

sözleşmenin 7.maddesinde kooperatifin gerekli ödeneği çıkaramaması durumunda gecikme tazminatı ödenmeyeceğinin hükme bağlandığı; kooperatif genel kurul tutanaklarına göre aidatların zamanında ödenmediği, yıllık bütçenin gerçekleşmediğinin bilirkişi görüşü ile belirlenmiş olduğu; bu duruma göre sürenin otomatikman uzamış olduğu; inşaata yapı ruhsatının 25/10/2002 tarihinde alındığı ve sürenin 25/10/2011 tarihinde bitmesi gerektiği bütçe yetersizliğinden dolayı otomatik süre uzatımlarının verildiği,

dolayısıyla işin süresinde bitirilemediği iddiasının yerinde olmadığına ve oluşmuş kooperatif zararının bulunmadığına dair bilirkişilerin ek rapordaki görüşleri, dosyaya, bilgi ve belgelere uyumlu olmakla heyetimizce benimsenmiş ve hükme esas alınmış; sübut bulmayan davanın reddine..." şeklinde karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle: İncelemenin eksik yapıldığını, ilgili belgelerin dava dışı ....bünyesinde olduğunu, örnek içtihatlarda da belirtildiği üzere TTK'nın 219, 220 vd maddelerde de belirtildiği üzere istenen belgeleri ibrazdan kaçınıldığına göre iddialarının kabul edilmiş olduğunun kabulü gerektiğini beyan ederek yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEP VE GEREKÇE

Dava, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 98. maddesi yollamasıyla 6102 Sayılı TTK'nın 553. madde hükmü uyarınca kooperatif yöneticilerinin sorumluluğuna dayalı tazminat istemine ilişkindir.

HMK m. 359/3 uyarınca; dosya kapsamındaki yazı, belge ve bilgilere, yasaya uygun gerektirici nedenlere, İlk Derece Mahkemesi kararının gerekçesinde dayanılan delillerle, delillerin tartışılması sonucu maddi olay ve hukuki değerlendirmede usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, HMK m. 355/1 gereği incelemenin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılıp, re'sen gözetilmesi gereken, kamu düzenine herhangi bir aykırılığın da bulunmamasına, kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğunun anlaşılmasına göre davacı vekilinin istinaf itirazları yerinde görülmediğinden HMK m. 353/1,b,1 gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

...