Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi E.2022/276 K.2023/1098

17. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2022/276

KARAR NO : 2023/1098

TÜRK MİLLETİ ADINA

BÖLGEADLİYEMAHKEMESİ KARARI

BAŞKAN : ... (...)

ÜYE : ... (...)

ÜYE : ... (...)

KATİP : ... (...)

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : GAZİANTEP 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 10/11/2021

NUMARASI

2018/626 Esas- 2021/861 Karar

DAVACI : ... -

VEKİLLERİ

Av. ... - Av. ... Av. ... - Av. ... DAVALILAR : 1-... 2-... - TC: ... VEKİLİ : Av. ...

DAVANIN KONUSU

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)

İSTİNAF KARARININ

TARİHİ : 11/07/2023

YAZIM TARİHİ : 11/07/2023

1. Davalılar vekili tarafından süresinde verilen dilekçe ile yukarıda tarih ve sayısı gösterilen mahkeme kararının istinaf incelemesi yapılarak kaldırılması talep edildiğinden, istinaf sebepleri ve kamu düzenine ilişkin hususlarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda, gereği düşünüldü;

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacının Talebi:

2. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı şirket ve ......... arasında ....... tarihli sistem satış ve montaj sözleşmesi, .......... tarihli sistem satış ve montaj sözleşme revizesi, ........ tarihli sistem satış ve montaj sözleşme revizesi yapıldığını, müvekkilinin üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdiğini ancak davalıların ödeme günlerine riayet etmediğini, müvekkil şirketle mutabık kalarak yaptıkları işlerden dolayı ve kendi sorumluluğunda olan işlerden dolayı daha sonra müvekkili sorumlu tutarak ihtarname göndererek iyi niyetli davranmadıklarını,

müvekkili şirketin .......... ön kabulünün gerçekleştiğini ve ......... tarihinde geçici kabul dosyasının ......... verildiğini, ......... geçici kabul heyetinin .......... tarihi itibariyle oluşturulduğunu, ana sözleşmenin 12. maddesinde belirtildiği üzere işverenin ödeme şartlarına uymaması koşulundan dolayı yüklenici müvekkilinin sözleşmeyi feshetme ve oluşan zararları talep etme ve bu şekildeki fesih halinde cezai şart talep etme haklarının mevcut olduğu ve ödeme yapılmaması halinde sözleşmenin feshedileceğinin davalılara bildirildiğini, davalı şirketin ihtara rağmen ödeme yapmadığını, .........

Noterliği .......... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile haklı nedenle sözleşmenin feshedildiğini, davalıların da .......... tarihinde fesih için ihtarname yolladığını, sözleşme konusu işin tamamlandığını, geçici kabulün alındığını ancak davalıların bu güne kadar iş bedelinin tamamını ödemediklerini beyan ederek şimdilik ..........

TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen ve müştereken alınarak müvekkiline ödenmesini talep etmiştir.

Davalının Cevabı:

3. Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; ......... tarihli sözleşmenin 4. maddesi uyarınca yer teslimine müteakip yasal süresinin sözleşme tarihinden itibaren ........ iş günü olarak belirlendiğini, davacının bu sürede işi teslim edemediğini, geçici kabul de dahi bulunulmayarak hiç teslim edilmediğini, davacı yanın .......... marka panel yerine .......... marka panel ile yapılmasını teklif ettiğini,

........’nın dağıtım bedelleri ile ilgili .......... sayılı kararına göre santralin ......... tarihine kadar kabulünün yapılması zorunluluğu bulunduğundan dolayı santrali kabulünü sözleşme süresi içerisinde yapmamış olduğunuz gerçeğini değiştirmemek kaydıyla daha fazla riske girmemek adına tekliflerin davalılarca kabul edildiğini, anlaşılan panellerin çelik konstrüksiyonlara uymaması nedeniyle taraflarına uyarı da bulunulduğunu, montajın yapılmaması nedeniyle banka geri ödemesinin riske gireceğini, açık havada bulunan malzemenin zarar göreceğini,

belirlenen tarihin aşılması durumunda ciddi kar kaybının meydana geleceği nedenleri ile mevcut alüminyum klemplerin eğilerek geçici olarak panellerin konstrüksiyona montaj edilmesi ve kabulün yaptırılması sonrası ise klemplerin uygun ölçüdeki klemplerle değiştirilmesi yönünde bir uygulama zorunluluğunun doğduğunu, bu durumu tespit davası ile tespit edilerek noterlikçe davacıya bildirildiğini, davacı şirket yetkilisinin geçici kabulde yer almaması nedeni ile geçici kabul sürecinin tamamlanması için müvekkilinin dava dışı ........ şirketi ile sözleşme akdettiğini, bu sözleşme ile müvekkilince geçici kabulünün sağlandığını,

davacı şirket yetkilisinin toplantıya katılmayarak ve elden teslim edilmesi gereken belgelerin teslim edilmemesi ve önceden gönderilen ihtarnamedeki uyarılan yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshettiklerini bildirdiklerini, davacının gönderdiği ihtarın gerçeği yansıtmadığını, ihtarnamede belirtildiği üzere yüzlerce hasarlı kusurlu panelin bulunduğunu, testlerin geciktirildiğinin ihtar edildiğini, işin ........ kısmı için ayrı bir projenin bulunmadığını, yatırım teşvik belgesinin ......... tarihinde sunulduğunu,

........ günlük sözleşme süresinin bittiği tarihten geçici kabul yaptırılarak santralin üretime başlamasına kadar geçecek süredeki yapılamayan üretimden doğan gelir kaybından dolayı faturalandırılarak tahsil edilmek istenilen tutarın gerçeği yansıtmadığını ve feshin haksız olduğunu beyan ederek davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararı: 4. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulü ile ........... TL’nin ......... tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen ve müştereken alınarak davacıya verilmesi yönünde karar verilmiştir.

II. İSTİNAF SEBEPLERİ

Davalıların istinafı:

5. İstinaf başvurusunda bulunan davalılar vekili dilekçesinde özetle; davanın, heyet halinde görülmesi gerekirken tek hakimli olarak yargılama yapılarak karar verilmesinin usul ve yasalara aykırı olduğunu, dosyada birden çok heyet raporunun bulunduğunu, mahkemece hangi raporun hükme esas alındığının kararın gerekçesinden anlaşılamadığını, taraflar arasındaki sözleşmenin feshinin haklı olup olmadığı,

haklı fesih tarihi itibariyle borcun bulunup bulunmadığı konusunda ve müvekkili tarafından keşide edilen ihtarlar hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunulmadığını, davacının sözleşme konusu ve Ek-1 de açıkça belirtilen geçici kabul işlemlerini yerine getirmesi gerekirken, geçici kabul işlemlerini yerine getirmediğini, geçici kabulün dava dışı ......

Enerji şirketi tarafından yaptırıldığını, davacının yapmış olduğu kabulün ...........’a yaptırılan ön kabul işlemi olduğunu, oysa tesisin devreye alınabilmesi için .........’a geçici kabulünün yaptırılması gerektiğini, dosya içerisinde mevcut ......... tarihli geçici kabul tutanağından da .......

Enerji tarafından geçici kabul işlemlerinin yapıldığının açıkça anlaşıldığını, mahkemece geçici kabulün davacı tarafından yaptırıldığı şeklinde dosya kapsamına aykırı bir sonuca ulaşılmasının somut olaya aykırı olduğunu, mahkemece, davacı tarafın .......... tarihindeki sözleşmenin feshi ihtarından sonra .......... tarihinde müvekkilin geçici kabulünün gerçekleşmesi adına dava dışı üçüncü bir yükleniciyle sözleşme imzalayıp buna göre işin bitirildiği hususunun gözardı edilmesinin de hatalı olduğunu, uyuşmazlığın, eser sözleşmesinin düzenlendiği TBK hükümleri uyarınca değil de TTK hükümleri uyarınca çözülmeye çalışıldığını,

davacının dava konusu sözleşmedeki edimlerini süresinde ve tam bir şekilde yerine getirmediğinin sabit olduğunu, dava konusu alacak talebinin haksız ve hukuka aykırı olması nedeniyle davanın reddi yönünde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

IV. KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1-Davalılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle; Gaziantep 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 10.11.2021 tarih ve 2018/626 Esas – 2021/861 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a,6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

2-Davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

3-Davalı taraflardan tahsil edilen istinaf karar harcının istek halinde iadesine,

4-Davalılar tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına,

5-Duruşma açılmadığından istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a ve 362/1-g maddeleri gereğince KESİN olarak oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Katip ...K.