İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi E.2017/1107 K.2018/1702

Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı taraf vekillerince süresinde istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dilekçesinde, dava dışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Hal Tesisleri, Sosyal Tesisler ve Hal Dükkanları ile İdari Binaların yapımı işine ilişkin yine dava dışı ana müteahhit ...Ltd.Şti.ile Belediye arasında bir sözleşme akdedildiğini, müvekkili şirketin ise dava dışı müteahhit ...İnşaat şirketinin alt yüklenicisi olan davalı 4 Kar inşaat şirketiyle akdetmiş olduğu 03/10/2012 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez hal tesisleri yapım işinin çelik işleri sözleşmesi uyarınca söz konusu işin çelik konstrüksiyon imalatlarının yapımını üstlendiğini, sözleşmenin imzalanmasından sonra dava dışı müteahhit ...

İnşaat Şirketi tarafından Belediyeye bir yazı sunularak ana projenin revize edilmesi ve işin ifası sırasında kaynaklı birleşim yerine civatalı birleşim sisteminin uygulanmasına onay verilmesi talep edilmiş, Belediye tarafından uygun bulunarak onaylandığını belirterek müvekkili şirketin ifa ettiği sözleşme dışı işlere ilişkin birim fiyatlarının ayrı ayrı belirlenerek her bir sözleşme dışı iş bakımından müvekkili şirketin alacak miktarının hesaplanarak belirlenmesine,

ödenmeyen sözleşme dışı işler alacağına ilişkin olarak şimdilik 150.000,00-TL'nin davalıdan tahsiline, müvekkili şirketten haksız bir şekilde kesilen 2.000,00-TL cezanın tahsiline, davalı şirketten kaynaklanan hatalar nedeniyle imalat değişiklikleri ve işlerin uzamasına bağlı müvekkili şirket nezdinde oluşan zararlara ilişkin şimdilik 8.000,00-TL'nin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı şirket cevap dilekçesinde, davacı tarafın iddialarını kabul etmemiş ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İstinaf incelemesine konu yerel mahkeme kararında; "davanın kısmen kabulü ile, tespit edilen imalat bedeli miktarı olan 48.033,15-TL miktarın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, haksız kesilen ceza kesintisi miktarı olan 2.000,00 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının işleri uzamasına bağlı talep ettiği zararı oluşmadığı düşüncesi ile bu yöndeki talebinin reddine," dair karar vermiştir.

Yerel mahkeme kararına karşı her iki taraf vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Yargılama aşamasında dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmış, hükme esas alınan bu raporda her iki taraf defterleri, dosyaya sunulan delil ve belgeler, hakedişler incelenmiş, bilirkişi raporu ayrıntılı, gerekçeli, denetlemeye elverişli, usul ve yasaya uygun olduğundan, yerel mahkeme kararı doğru olup, her iki tarafın istinaf taleplerinin reddine karar verilmiştir.