Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E.2007/1524 K.2008/3068

Vek.Av. ... Davalı-k.davacı: .... Vek.Av. ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı-k.davalı ... Prefabrike Yapı Elemanları ve Turz.San.Tic.A.Ş. vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalı vekili avukat ... ile davalı-k.davacı vekili avukat .... Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

- KARAR -

Dava, fazla iş bedelinin, birleşen dava ise cezai şart ile ayıpların giderilme bedellerinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece her iki davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davacı ve birleşen davanın davalısı yüklenici şirket tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ve birleşen davanın davalısı yüklenici şirketin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Taraflar arasındaki 06.06.2003 tarihli sözleşmenin 13. maddesinde kararlaştırılan cezai şart BK’nın 158/II. maddesinde düzenlenen ifaya ekli cezadır. Bu cezanın istenebilmesi için teslimde ceza hakkının saklı tutulduğunun belirtilmesi, diğer bir ifadeyle bu konuda ihtirazî kayıt konulmuş olması gerekir. Aksi takdirde ceza isteme hakkı düşer. Dosyada bulunan 03.12.2003 günlü “tutanak” başlıklı belgeden işin bu tutanak tarihinde bitirildiği anlaşılmaktadır. İş sahibi vekili de birleşen davanın dava dilekçesinin 2. sayfasında işin 03.12.2003 günü iş saati bitiminde bitirildiğini belirtmiştir. İşin bitirilip iş sahibinin teslim

./..

s.2

15.H.D. 2007/1524 2008/3068

aldığı 03.12.2003 tarihinde düzenlenen tutanakta cezai şart yönünden ihtirazî kayıt konulmadığı sonucuna varılmaktadır. İş sahibi şirket tarafından işin bitirilip teslim alınmasından sonra yüklenici şirkete gönderilen 23.02.2004 günlü ihtarın 4 nolu bendinde gecikme cezası için dava açmak zorunda kalacaklarının bildirilmiş olması, işin ihtirazî kayıtsız teslim alındığı sonucunu değiştirecek nitelikte değildir.

Ayrıca birleşen davada, ayıplı işlerin giderilme bedelinin de dava konusu yapılmış olması, işin 03.12.2003 tarihinde teslim alındığının delilidir. Bu durumda yüklenici şirket tarafından yapılan iş 03.12.2003 tarihinde ihtirazî kayıtsız teslim alındığından iş sahibi şirketin ifaya ekli cezayı isteme hakkının düştüğü dikkate alınarak bu istemin reddi yerine, kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

3-İş sahibi şirket, birleşen davasında, bina içi ve bina dışı zemin betonlarındaki ayıplı imalâtın giderilme bedeli olarak 12.000.000.000 TL. (12.000,00 YTL) istekte bulunduğu halde, bilirkişilerin bu konuda belirledikleri 17.019,17 YTL dikkate alınarak karar oluşturulması, HUMK’nın 74. maddesine aykırı olmuştur. 4-İş sahibi şirket birleşen davasında reeskont faizi istediği halde, mahkemece avans faizi uygulanarak tahsil kararı verilmesi de HUMK’nın 74. maddesine aykırı ve dolayısıyla hatalı olmuştur. Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.