Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E.2011/190 K.2011/10036

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca davalıya satılan ve teslim edilen tıbbi malzeme bedelinin tahsili amacıyla yapılan takibin vaki itiraz üzerine durduğunu belirterek itirazın iptaline, takibin devamına, davalının % 40 oranında tazminata mahkum edilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının tıbbi malzemeyi geç teslim etmesinden dolayı davacıya kesilen para cezasının mahsubundan sonra kalan bakiye bedelin davacı hesabına yatırıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, sözleşme uyarınca 30 gün içinde malların teslim edilmesinin öngörüldüğü, ancak idarenin talep ettiği malzemenin miktarını ve teslim tarihini sözleşme uyarınca davacıya bildirmesi gerekirken böyle bir bildirimde bulunmadığı, davacının bu yöndeki ihtarına cevap vermediği, malları ihtirazi kayıt ileri sürmeden teslim aldığı belirtilerek 17.182.-TL.üzerinden itirazın iptaline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.