Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E.2014/4496 K.2015/4736

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, buna göre davalı yüklenicinin, sözleşmedeki sürede inşaatı teslim etmediğini, dairelerin anahtarlarını 18.11.2011 tarihli tutanakla teslim ettiğini ileri sürerek, gecikme tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, tutanaktan daha önce yapı kullanma izninin alındığını ve teslim edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, yapı kullanma izin belgesi daha önce alınmış olsa da, teslim tutanağından daha önce davalı yüklenicinin, davacı arsa sahibini, bağımsız bölümlerin teslimi için temerrüde düşürmediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.