KÜNYE
23. Hukuk Dairesi 2015/6309 E., 2018/3020 K.
- Mercii
- Yargıtay
- Karar tarihi
- 10 Mayıs 2018
Karar Metni
172 kelime·1 dk okuma·1 bölüm
...
Taraflar arasındaki tapu kaydındaki şerhin terkini davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı temsilcisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davalı yüklenicinin inşaata başlamadığını, süresinde teslim etmediğini, müvekillerinin sözleşmenin feshinde haklı olduğunu ileri sürerek, tapu kaydına konulan kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhinin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, sözleşmedeki süre dolduğu halde ruhsat alınmadığı, inşaata başlanmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshinin gerekeceği, gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E. 2015/6309, K. 2018/3020, 10 Mayıs 2018 tarihli karar · Kaynak: Yargıtay Karar Arama