İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2017/118 K.2018/929

T.C. İstanbul Anadolu 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO

2017/118 Esas

KARAR NO : 2018/929

DAVA

Hakem Kararının İptali

DAVA TARİHİ : 30/01/2017

KARAR TARİHİ : 13/09/2018

Mahkememizde görülmekte olan Hakem Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

İDDİA

Davacı vekili, taraflar arasında gemi inşası hususunda sözleşme ve ek sözleşmeler yapıldığını; davalı yüklenicinin geminin bakımı ve onarımını üstlendiğini ancak edimini yerine getirmediğini belirterek doğmuş bulunan ...... bedeli ve yeni inşaat sigorta bedelinden doğan alacaklarını TAHKİM yoluyla talep ettiklerini; taleplerinin tahkimce kısmen kabul edildiğine dair kararın ret edilen kısım yönünden iptali için İstanbul....... Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtıklarını; o davada tahkim yerinin ........Yakasında olması nedeniyle yetkisizlik kararı verildiğini belirterek; tahkim kararının ret edilen kısım yönünden iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili, aynı tahkim kararını kendilerin de iptalini talep ettiklerini; karşı tarafın kabul edilen talepleri yönünden kendilerinde iptal talebinde bulunduklarını; o dosyanın İstanbul Anadolu .......... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/719 Esas sayılı dosyasına kaydedildiğini; tahkim kararının usulsüz olduğunu çünkü hakem heyetinin bu uyuşmazlığı çözmeye yetkisi bulunmadığını; kaldı ki müvekkili tarafından işin süresinde tamamlandığını; söz konusu olan gecikmenin kendilerine malzemenin geç teslim edilmiş olmasından kaynaklandığını, teslimden itibaren süresi içinde işi tamamladıklarını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE

Dava, 6100 sayılı HMK 'nın 439. Maddesinde düzenlenen hakem kararının iptaline ilişkindir. Aynı hakem kararının iptalini kendi aleyhlerine olan kısımların iptaline her iki taraf vekili de talep etmiş her bir tarafın açtığı ayrı dava 2 farklı mahkemede görülmüştür.

Dosyamızın davalısı tarafından açılan İstanbul Anadolu ...... Asliye Ticaret mahkemesinin 2016/719 Esas sayılı dosyasında verilen karar temyiz edilmiş olup. Yargıtay 15. H.D'nin 2017/1409E-2018/2462 K sayılı ve 11/06/2018 tarihli hükmü ile GÖREV YÖNÜNDEN bozulmuş olup; davanın 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girdi tarihten önce yada bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihte açılıp açılmadığının bir önemi bulunmadığının.

15/03/2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı kanunun 57. Maddesi ile HMK 410 madde, 60. Maddesiyle de HMK 439.

Maddenin değiştirildiği ayrıca 53. Madde ile 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunun 15. Maddesinde yapılan değişiklik ve 54. Madde ile bu kanuna eklenen ek-1 madde ile de görevli mahkeme konusunda ihtiyari tahkim ve Milletlerarası Tahkim arasında paralellik sağlandığı kanunun 55. Maddesi ile de 5235 sayılı yasanın 5. Maddesinde değişiklik yapıldığı ve iptal davalarının ticaret mahkemesinin heyet halinde göreceği davalar arasından çıkarılıp; bölge adliye mahkemelerinde görüleceğinin düzenlendiği vurgulanarak.

Anadolu ........ Asliye Ticaret Mahkemesinin kararının bozulduğu görülmüş olup;

Açıklanan bu gerekçe ile davadan sonra yapılan yasal değişiklik sebebiyle mahkememiz görevsiz hale geldiğinden aşağıdaki hüküm tesis olunmuştur.