Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi E.2022/1658 K.2024/1528

Taraflar arasında yukarıda bilgileri belirtilen kararın Dairemizce incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352. maddesi uyarınca, yapılan ön inceleme sonucu, istinaf dilekçesinin süresi içinde verildiği ve eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından inceleme aşamasına geçilmiştir. İncelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

İDDİANIN ÖZETİ

Davacı vekili, müvekkilinin satım sözleşmesini konu alan faturadan kaynaklanan alacağının tahsili amacıyla Ankara 17. İcra Müdürlüğü'nün 2021/282 E. sayılı dosyası ile davalı aleyhine icra takibi yaptığını, davalının haksız itirazı ile takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve müvekkili lehine icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMANIN ÖZETİ

Davalı vekili, taraflar arasında 09/11/2020 tarihli sözleşmenin imzalandığını, aynı gün müvekkilinin peşinat yatırdığını, sözleşme uyarınca malzemelerin teslimatının en geç 23/11/2020 tarihinde yapılması gerektiğini, müvekkilinden kaynaklı sebeplerle teslim tarihinin 28/11/2020 olarak davacıya bildirildiğini, buna rağmen sözleşme gereklerinin yerine getirilmediğini, davacıya eksiklilerin sözlü ve 29/12/2020 tarihinde mail yoluyla yazılı olarak bildirildiğini, 18 günlük gecikme ve henüz bitmemiş olan işlerden kaynaklı müvekkili firmaya yansıyan veya yansıtılacak olan kesintilerin davacı yana rücu edileceğinin bildirildiğini, buna rağmen davacı yanın akdi yükümlülüklerini yerine getirmeyip müvekkilini zarara uğrattığını bildirerek davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ

Mahkemece, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre, davacı bakiye alacağının tahsili amacıyla takip başlattığı, davalının itirazı üzerine eldeki davadanın açıldığı, davalı yanca ayıplı ve geç teslim savunmasında bulunulmuş ise de bu savunmanın ispat edilemediği, davacının takipte talep edilen kadar asıl alacağa hakkının bulunduğu belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ

İstinaf eden-davalı vekili tarafından;

Taraflar arasındaki sözleşmede belirtildiği şekilde davacı yanca eksiksiz teslim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini, Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunun eksik inceleme ile hazırlandığını, bilirkişiler tarafından yapılan muayene ve kabul raporunun malın eksiksiz telimine onay verilmiş gibi yorumlansa da bu durumun gerçeği yansıtmadığını, bilirkişiler tarafından 1-2 günlük yansıtılan ceza hesaplanmış olsa da müvekkilinin gecikmeden kaynaklanan mesai ve ek masraflarının zarar hesabına dahil edilmesi gerektiğini, özellikle uyuşmazlığın çözümünde üç tarafın bulunduğu bir sözleşme ilişkisi olarak olayın yorumlanması gerektiğini bildirerek başvurulmuştur.

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR

Uyuşmazlık taraflar arasındaki satım sözleşmesine konu emtiaların teslimi ve bedelinin ödenmesi noktasında toplanmaktadır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava, satım sözleşmesini konu alan faturadan kaynaklanan alacağın tahsili talebi ile başlatılan takibe itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasıdır.

İnceleme, 6100 sayılı HMK’nin 355. maddesi uyarınca istinaf dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle sınırlı, ancak kamu düzenine ilişkin nedenler resen göz önünde tutularak yapılmıştır.

Mahkemece, yargılamanın HMK'da düzenlenen usul kurallarına uygun olarak yapılmış olmasına, kamu düzenine aykırılık hallerinin bulunmamasına, dosya kapsamındaki bilgi, belge ve toplanan deliller değerlendirilip yasal düzenlemelere uygun isabetli, yeterli gerekçeyle karar verilmiş olmasına, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkeme kararında usul ve esas yönünden yasaya aykırılığın olmamasına göre davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

NOT

BU BELGE ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALANMIŞ OLUP, AYRICA FİZİKİ OLARAK İMZALANMAYACAKTIR. "5070 sayılı Kanun m. 5 ve 6098 sayılı TBK m. 15. uyarınca elektronik imza ile oluşturulan belgeler elle atılan fiziki imza ile aynı sonucu doğurur."