Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E.2014/6246 K.2014/7270

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı F... İnş. Taah. ve Tic. A.Ş., dahili davalılar G. Ş., İ. B. K., İ. P. İ. K., E. V. K., A. B., S. A., L. A., S.... Dokuma Boya Apre A.Ş., A. T.K., A. M., M. A. İ., A. S. Ç., S. D., N.A. ve müdahiller M. A., B.A., Ş., B. Ak., M. A., H. Ç. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili,davalı yüklenici ile davacı arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, ancak davalının edimlerini yerine getirmediğini ileri, sürerek, sözleşmenin geriye etkili feshi, inşaatın kali ve tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, diğer paydaşların feshe muvafakatlarının bulunmadığını, gecikmeden davalının sorumlu olmadığını ve inşaatın kaçak olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu da dikkate alınarak, süresinde davalının edimlerini yerine getirmediği, seviyenin % 33,5 olduğu, sözleşme imzalayan diğer hissedarların davaya dahil oldukları ve böylece taraf teşkilinin sağlandığı gerekçesiyle, sözleşmenin feshi talebinin kabulüne; kat malikleri hakkında usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı ve dahili davalılar hakkında hüküm kurulamayacağı gerekçesiyle, davacının diğer taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı, davalı F... İnş. Taah. ve Tic. A.Ş, dahili davalılar G. Ş., İ. B. K., İ. Pi., İ. K., E. V. K., A. B., S. A., L. A., S..... Dokuma Boya A... A.Ş., AŞ, A.T. Kadıoğlu, A. M., M. A. İ., A. S. Ç., S. D., N. A. ve müdahiller M. A., B.A., Ş. B. A., M.A., H. Ç. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili, müdahiller M. A., B. A., Ş. A., B. A., M. A., H. Ç. vekili, davalı F.... İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. vekili ve dahili davalılar G. Ş. İ. B. K., İ. P., İ. K., E. V. K., A. B., S. A., L. A. S..... Dokuma Boya Apre A.Ş, A. T.K., A. M., M. A. İ., A. S. Ç., S.D., N. A. vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.