Danıştay 13. Daire E.2023/2727 K.2023/3922

Dava konusu istem: Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulüyle 20/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen "Manisa-Akhisar 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi" ihalesinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; ihale konusu işin ilk olarak açık ihale usulüyle yapıldığı ve 26/02/2018 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlandığı, işin %79,09'u gerçekleştirildikten sonra 07/02/2022 tarihli olur ile sözleşme feshedildiğinden aradan geçen beş yıllık sürede işin bitirilemediği, işe ait İdari Şartname'nin 9. maddesinde de işyerinin teslim tarihinden itibaren 150 gün içinde işin tamamlanmasının planlandığı, dolayısıyla dava konusu yapım işinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesinin ve öğrencilerin mağdur olmamasının hedeflendiğinin anlaşıldığı,

ayrıca savunma dilekçesinde belirtilen "ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle artan konut ve barınma ihtiyacı ile bu süreçte yaşanan ekonomik sıkıntılar, yurt olarak kiralanma şartlarını taşıyan bina sayısının nitelik ve nicelik bakımından azlığı hususları gözetilerek ivedilikle tamamlanması gerektiği" hususları da dikkate alındığında ihaleye konu iş yönünden 4734 sayılı Kanun'un 21. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartların bulunduğu anlaşıldığından, dava konusu ihalede hukuka aykırılık görülmemiştir.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI

Davacı tarafından, somut ihaleye konu işin pazarlık usûlü ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI

Davalı idare tarafından, ihale konusu işin ivedilik şartını taşıdığını, toplam beş firmanın davet edildiği, davacını tarafın dava açma ehliyeti bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... 'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.