Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2024/388 K.2025/12

Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili

ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO

2024/388 Esas

KARAR NO : 2025/12

HAKİM : ... KATİP : ...

DAVACI : ... VEKİLİ : Av. ... DAVALI : ... VEKİLİ : Av. ...

DAVA

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 13/11/2023

KARAR TARİHİ : 09/01/2025

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİHİ : 10/01/2025

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalının lojmanlarının sıhhi ve müşterek tesisatının yenilenmesi işi ile ilgili ihale sonucu müvekkiline iş verildiğini sözleşme kapsamında olmayan ödeme vaadi ile yaptırılan ancak ödenmeyen imalat bedelleri ile ilgili olarak yine gecikme ve teknik personel cezası adı altında kesilen miktar ile ilgili olarak alacak nedeni ile sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayalı olarak alacak talepli olarak bu davayı açtıklarını haklı davalarının kabulüne karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Davanın; Davalı ... ait ... sıhhi ve müşterek tesisatın yenilenmesi işinin ihale sonucu davacı şirkete verildiği, davalı İdare tarafından proje ve imalat değişiklikleri yapılarak sözleşme kapsamında olmayan ödeme vaadi ile yaptırılan imalat bedellerinden kaynaklı alacak talepli dava olduğu anlaşılmıştır.

... Mahkemesi'nin 16/04/2024 tarih, ... sayılı kararı ile iş bu dava ticari nitelikte olduğu kabul edilip görevsizlik kararı ile mahkememize 06/06/2024 tarihinde gönderilerek mahkememizin yukarıda belirtilen esasına kayıt edilmiştir.

Ticari nitelikli bu dava 13/11/2023 tarihinde açılmış olup, 01/01/2019 tarihinden itibaren açılacak ticari davaların konusu bir miktar paranın tahsili istemine ilişkin ise dava açılmadan önce zorunlu arabulucuya başvurulup, dava dilekçesi ekine arabulucu anlaşmazlık son tutanağının eklenmesi gerekir.

Mahkememizce davacı vekiline 24/12/2024 tarihinde Arabuluculuk Kanununun 18/A-2 maddesi gereğince zorunlu arabuluculuk tutanağını mahkememize sunmak üzere bir haftalık kesin süre veren muhtıranın tebliğe çıkarıldığı ve muhtıranın davacı vekiline 29/12/2024 tarihinde tebliğ edildiği anlaşıldı.

Davacı vekiline verilen süre içerisinde 05/01/2024 tarihli dilekçesinde, zorunlu arabuluculuğa başvurmadıklarını bildirdikleri görüldü.

Bu nedenlerle davadan önce arabuluculuğa başvuru şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, TTK’nın 5/A maddesi ve HMK’nın 115/2 maddesi gereğince dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.