İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2021/519 K.2021/664

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı arasında akdedilen 12.03.2013 tarihli “İnşaat Yapım Sözleşmesi” uyarınca, müvekkil şirket ile dava dışı ... Belediyesi arasında 19.12.2012 tarihinde imzalanan sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak mülkiyeti ... Belediyesine ait olan ... Mahallesi, ...

Ada ... parsel sayılı taşınmazda davalı tarafından 4.914.000,00 TL götürü bedel karşılığında anahtar teslimi olarak inşa edilmesi kararlaştırılan özel sağlık tesisinin A Blok ve bağlantı bloğu ile B blok sığınak kısmının inşaatında davalı tarafından yapılması gerektiği halde hiç yapılmamış olan eksik işlerin bedeli ile davalı şirketin ayıplı olarak yaptığı işlerin bedelinin ve ayrıca davalının inşaatı sözleşmede kararlaştırılan sürede tamamlamamış olması nedeniyle müvekkili şirketin bu gecikmeden dolayı sağlık tesisini işletemediği süre zarfında uğradığı kar kaybından doğan zararların davalı şirketten tahsiline ve yargılama sırasında tespit

edilecek olan eksik ve ayıplı işler bedeline ile gecikmeden kaynaklı kar kaybı göre fazlaya ilişkin her türlü dava, talep ve ıslah haklarımız saklı tutulmak kaydıyla, şimdilik HMK m. 107 uyarınca belirsiz alacak davası kapsamında toplam 21.000,00TL eksik ve ayıplı işler bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Ayrıca davacı vekili dilekçesinde, davalı şirket tarafından 12.03.2013 tarihli “İnşaat Yapım Sözleşmesi” kapsamında fazla imalat yapıldığı iddiasıyla müvekkili şirket aleyhine açılan alacak davasının halen İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... E. sayılı dosyasıyla derdest olduğunu, anılan bu dosya ile huzurdaki dava arasında HMK m. 166 uyarınca bağlantı mevcut olduğundan, işbu davanın İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... E. sayılı dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmesini de talep etmiştir.

Mahkememiz dava dosyası ile İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dava dosyasının incelenmesinde her iki dosyada tarafların ve dava konusu sözleşmenin aynı olması nedenleriyle dosyalardan biri hakkında verilecek hükmün diğerini de etkileyeceğinden birleştirilmelerine, davanın İzmir ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası üzerinden devamına karar vermek gerekmiştir.

Katip ... · e-imza Hakim ... · e-imza