Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi E.2023/755 K.2024/306

Av. ... DAVALILAR : 1- ... 2- ... 3- VEKİLİ : Av. ...

DAVA

Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 28/12/2023

KARAR TARİHİ : 22/05/2024

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 23/05/2024

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı tarafın iddiaları: Taraflar arasında "Sakarya ili su Kayıplarının Azaltılması Projesi 2. Bölge İnşaatı" kamu ihale sözleşmesinin imzalandığını, davalı tarafın süre uzatımlarına rağmen edimini yerine getirmediğini, davalının 4735 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi kapsamında yaptığı tasfiye talebinin ise kabul görmediğini, ihtara ve verilen süreye rağmen davalının edimini yerine getirmemesi sebebiyle sözleşmenin haklı olarak fesh edildiğini, fesih sonrasında yapılan 17 nolu kesin hesap kesme hakedişinde idarenin 5.420.296,07 TL alacaklı bulunduğunu belirterek bu rakamın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı taraf; Sözleşmenin feshinin ve 17 nolu kesin hesap kesme hakedişinin haksız olduğunu, Mahkememizin 2023/201E. Sayılı dosyasında derdest davada feshin haksızlığının dava konusu yapıldığını, işin %80,75’ini tamamlandığını ancak yaşanan ekonomik kriz sebebiyle oluşan fiyat artışlarından zarar edeceği aşikar olduğu için idareden 4735 sayılı yasa geçici 4. Madde kapsamında tasfiye talebinde bulunduklarını, davacı idarenin bu talebi ilk baştaki olumlu görüşüne rağmen bakanlığın aksi kanaati sebebiyle reddettiğini ve sözleşmeyi feshe götürdüğünü, 17 nolu kesin hesap kesme hakedişi içinde talep edilen Asfalt Kazıyıcı Makinası bedeline ilişkin olarak hesaplamaların haksız olduğunu, aynı şekilde cezalı çalışma gün sayısının da fazla hesaplandığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık: Taraflar arasındaki "Sakarya ili su Kayıplarının Azaltılması Projesi 2. Bölge İnşaatı" kamu ihale sözleşmesinin davacı idarece feshinin haklı olup olmadığı, bu fesih sonrasında yapılan 17 nolu kesin hesap kesme hakedişine konu alacakların bulunup bulunmadığı varsa miktarı hususlarındadır.

Mahkememize açılan işbu dava dosyasının, aralarındaki fiili ve hukuki bağlantı bulunduğu yine mahkememizin 2023/201 Esas sayılı dosyası ile birlikte görülmesi gerektiğinden birleştirilmesine karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Başkan ... · e-imzalı · Üye ... · e-imzalı · Üye ... · e-imzalı · Katip ... · e-imzalı